Dôkazná povinnosť

Žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli 22. apríla 1996 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok žalobcu zrealizovať dielo - plynofikácia obce CH.-V., SO.O3.STL Plynovod HSV. Termín realizácie diela bol dohodnutý na máj 1996, termín dokončenia diela bez povrchových úprav na jún 1996 a termín dokončenia povrchových úprav na dobu 10 týždňov od výzvy objednávateľa. Ďalej bolo dohodnuté, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi jeden mesiac pred začatím prác a zhotoviteľ uvoľní stavenisko do jedného mesiaca od ukončenia diela. Zmluva neobsahovala povinnosť zhotoviteľa - žalobcu zabezpečiť pred začatím výkopových prác vytýčenie inžinierskych sietí v celej trase alebo určitých úsekoch. Cenu za dielo zmluvné strany dohodli vo výške 1 500 000 Sk bez DPH. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry ,zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaviazal po celú dobu vykonávania diela viesť na stavbe stavebný denník.

z hľadiska uplatneného nároku žalobcu riešil ako predbežnú otázku, otázku platnosti zmluvy o dielo a spôsob ukončenia obchodného záväzkového vzťahu medzi účastníkmi konania. Skonštatoval, že zmluva o dielo obsahuje podstatné časti právneho úkonu a to určenie zmluvných strán, záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za dielo a cenu diela, preto je platným právnym úkonom. Zmluva neobsahuje žiadne dojednanie upravujúce možnosť odstúpenia od zmluvy. Zo zápisu v stave